AGB – Webdesign & SEO Dienstleistungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen dem Auftragnehmer (Einzelunternehmer) und dem Kunden über die Erstellung von Websites, Landingpages sowie damit verbundene Design-, Entwicklungs- und SEO-Dienstleistungen.
Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt diesen ausdrücklich schriftlich zu.
Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen im Bereich Webdesign und Suchmaschinenoptimierung (SEO & AEO), insbesondere:
- Konzeption und Gestaltung von Websites und Landingpages
- Umsetzung und technische Einrichtung der Website
- SEO- und AEO-Optimierung (OnPage, Struktur, Inhalte)
- Beratung zur Struktur und Nutzerführung
Es wird kein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg (z. B. Ranking, Umsatz oder Traffic) geschuldet.
Der Projektablauf erfolgt in folgenden Schritten:
1. Erstellung und Entwicklung der Website
2. Präsentation der Website an den Kunden
3. Feedback- und Optimierungsphase
4. Finalisierung nach Kundenzufriedenheit
5. Übergabe der fertigen Website
Der Kunde hat die Möglichkeit, Änderungswünsche mitzuteilen. Diese werden im Rahmen der vereinbarten Leistung umgesetzt, bis eine fertige Version vorliegt.
Die geschätzten Umsetzungszeiten betragen:
- Landingpage: 1 bis 3 Wochen
- Website (mehrseitig): 2 bis 4 Wochen
Die genannten Zeiten können sich verlängern, wenn:
- Inhalte vom Kunden fehlen oder verspätet geliefert werden
- umfangreiche Änderungswünsche entstehen
Der Kunde stellt alle erforderlichen Inhalte (Texte, Bilder, Logos, Zugangsdaten) rechtzeitig zur Verfügung.
Der Auftragnehmer kann Inhalte auf Wunsch auch selbst erstellen oder bereitstellen.
Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung verlängern die Projektzeit entsprechend.
Die Vergütung erfolgt als Festpreis pro Projekt.
Die Zahlung erfolgt nach Fertigstellung und Zufriedenheit des Kunden innerhalb von 7 Werktagen nach Rechnungsstellung.
Alle Preise verstehen sich als Kleinunternehmerpreise gemäß §19 UStG ohne Ausweis der Umsatzsteuer.
Während der Projektphase sind Korrekturen und Optimierungen enthalten, bis der Kunde mit dem Ergebnis zufrieden ist.
Nach finaler Übergabe sind weitere Änderungen nicht Bestandteil des Projekts und können gesondert beauftragt werden.
SEO- und AEO-Leistungen sind Bestandteil der Website-Erstellung und beziehen sich ausschließlich auf OnPage-Optimierung, Struktur, Inhalte und technische Grundlagen.
Eine Garantie für Rankings, Sichtbarkeit oder bestimmte Platzierungen in Suchmaschinen wird nicht übernommen.
Nach vollständiger Zahlung erhält der Kunde ein einfaches Nutzungsrecht an der erstellten Website.
Alle bis zur vollständigen Zahlung erstellten Entwürfe und Designs bleiben Eigentum des Auftragnehmers.
Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Für Inhalte, die vom Kunden bereitgestellt werden (Texte, Bilder, Logos), übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung.
Der Auftragnehmer übernimmt keine Rechtsberatung.Der Kunde ist verantwortlich für die rechtliche Prüfung der Inhalte seiner Website (z. B. Impressum, Datenschutztexte, rechtliche Aussagen).
Nach Abschluss des Projekts besteht keine laufende Betreuungspflicht.
Wartung, Änderungen oder Support können auf Anfrage gesondert vereinbart werden.
Es gilt deutsches Recht.
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.